ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018

г. Москва «18 » января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

Договор на установку рекламной конструкции

на обслуживание и ремонт наружной рекламы

ООО «МРК Севрис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Станилевича С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________________________ , действующего на основании ___________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе или каждая в отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства своими силами и своими средствами выполнить работу, обусловленную настоящим Договором и передать её результаты заказчику.

1.2 Содержание работ, сроки выполнения работ, определены в приложении к настоящему договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость работ указана в приложениях к настоящему договору.

2.2 Оплата работ осуществляется по счетам, выставляемым «Исполнителем», в течение 3 рабочих дней со дня выставления.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

3.1 Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется по двустороннему Акту выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями обеих сторон.

3.2 Заказчик должен принять и подписать в течение 3-х рабочих дней двусторонний Акт выполненных работ, в случае мотивированного отказа составить в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3 Если Заказчик не оформит Акт выполненных работ в оговоренный срок (см. п. 3.2) или не подпишет Двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, Исполнителю предоставляется право составления одностороннего Акта выполненных работ, приобретающего право двустороннего.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Исполнитель обязуется производить ремонт средств наружной рекламы в течение срока, указанного в приложении.

4.2 Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ ремонтников Исполнителя к месту ремонта, согласовать ремонтные работы с городскими службами и обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники на время ремонтных работ.

4.3 Уполномоченный представитель Заказчика обязан присутствовать при ремонте средств наружной рекламы.

4.4 В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.2, 4.3, настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за точное соблюдение сроков ремонта средств наружной рекламы.

4.5 Исполнитель имеет право на досрочное выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, при этом он обязан уведомить Заказчика о начале ремонтных работ за 1 рабочий день.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку, но не более 20-ти % от стоимости ремонтных работ.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п. 2.2. настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6.1 Исполнитель гарантирует, сохранность замененных элементов конструкции в течение 6-ти месяцев непрерывной эксплуатации в уличных условиях со дня окончания ремонтных работ, на замену расходных материалов (ламп накаливания, предохранителей) гарантия не распростроняется.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания обеими сторонами до полного выполнения ими всех обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если в течение 15 дней с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также все споры, могущие возникнуть в связи с его исполнением, изменением или расторжением, решаются сторонами путем переговоров или в порядке, установленном законодательством РФ.

9.3. После подписания настоящего Договора все предварительные договоренности теряют силу.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде специальными Приложениями и Протоколами, подписываемыми договаривающимися сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Другие публикации:  Приказ 245н от 19042010

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «МРК Сервис»

127411, г. Москва, ул. Лобненская улица, 21 строение 5
ИНН 7724703226 / КПП 772401001
ОГРН 1097746178705
ОКПО 60433099
р / с 40702810200000004548
в АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО),
БИК 044583373
К\С 30101810200000000373

Договор на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену договора составляет:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Договор на изготовление и монтаж фасадных вывесок

на изготовление и монтаж фасадных вывесок № __

г. _________ «____» _________2011г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ( России»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», _____ отделением № ______ Сбербанка России ____________(ФИО) действующего на основании Устава Сбербанка России, Положения об отделении, доверенности № ______ от ______ 2011 года, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________(ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу фасадных вывесок для ВСП _____ отделения № ___ Сбербанка России в г. _____, ул. ______, в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Договору) далее Спецификация, предварительно получить разрешение на размещение вывесок в Комитете по архитектуре и градостроительству и других компетентных органах г. Иркутска, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Спецификацией к настоящему Договору.

2.1.2. Предоставить Заказчику квалификационные копии документов (свидетельство, удостоверение) на сотрудников, выполняющих работы.

Другие публикации:  Судебная практика ст3271 ук рф

2.1.3. Принять у Заказчика по Акту приемки-передачи место монтажа фасадной вывески (Приложение к Спецификации к настоящему Договору).

2.1.4. Сдать указанные работы в состоянии, соответствующем Строительным нормам и правилам (далее СНиП), Правилам устройства электроустановок (далее ПУЭ), и в порядке, установленном настоящим Договором и Спецификацией к данному Договору.

2.1.5. Не менее чем за двое суток передать по факсу Заказчику сообщение о времени прибытия монтажной бригады на место монтажа фасадной вывески.

2.1.6. Использовать основные материалы и комплектующие, качество которых подтвердить соответствующими сертификатами.

2.1.7. Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины работников Исполнителя на объекте Заказчика.

2.1.8. Обеспечить уборку мусора на каждом объекте после монтажа фасадной вывески, в случае если монтаж длится несколько дней, уборка мусора должна проводиться ежедневно.

2.1.9. Нести ответственность за несоблюдение мер и правил безопасности, а также пожарной безопасности при выполнении работ при монтаже.

2.1.10. Нести ответственность и устранять за свой счет последствия повреждения мест монтажа фасадной вывески (отделка стен, повреждение кровли, козырька и других строительных конструкций) и общей зоны работы, вызванные ненадлежащим выполнением работ.

2.1.11. Передать Заказчику по факсу за 5 (Пять) дней до начала проведения работ по монтажу фасадной вывески на объекте список лиц, выполняющих данные работы в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору.

2.1.12. В течение гарантийного срока устранять за свой счет выявленные Заказчиком дефекты и повреждения, произошедшие по вине Исполнителя.

2.1.13. Выполнять ремонтные работы в течение гарантийного срока на основании заявок Заказчика.

2.1.14. При проведении работ по устранению неисправностей в период гарантийного срока:

– в случаях, относящихся к гарантийным обязательствам, подписать Акт гарантийного обслуживания (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с даты проведения гарантийного обслуживания;

— в случаях, не относящихся к гарантийным обязательствам, в соответствии с п. 7.7 подписать Акт технического осмотра (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с момента представления.

2.1.15. В весенне-осенний период производить очистку вывесок не менее 2-х (двух) раз в год в течение гарантийного срока.

2.1.16. Обеспечить по тел./факс: _____ прием и регистрацию заявок от уполномоченного лица Заказчика на проведение ремонтных работ на основании уведомлений по факсу в журнале регистрации заявок и сообщить Заказчику номер заявки, дату регистрации и Ф. И.О принявшего заявку. Форма журнала должна соответствовать Приложению № 4 к настоящему Договору. Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован.

2.2.1. Оплатить работу Исполнителя в сроки, указанные в настоящем Договоре, и в размере, указанном в Спецификации к настоящему Договору.

2.2.2. Передать Исполнителю по Акту приемки-передачи место монтажа фасадной вывески (Приложение к Спецификации к настоящему Договору).

2.2.3. На месте монтажа фасадной вывески предоставить Исполнителю площадку, свободную от автотранспортных средств, для размещения строительно-монтажной техники, подъемно-транспортных механизмов и установки специального оборудования, а также обеспечить свободный доступ к месту монтажа рабочих, производящих работы по настоящему Договору.

2.2.4. Письменно, после выполнения всех строительных работ на объекте, уведомлять Исполнителя о возможности осуществления монтажа вывески.

2.2.5. Представить Исполнителю в течение 5 (Пять) рабочих дней после подписания Договора заверенный список уполномоченных представителей, отвечающих за энергообеспечение объектов и уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки работ (форма Акта приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору), Акты гарантийного обслуживания (форма Акта приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и Акты технического осмотра (форма Акта приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору), направлять заявки на проведение ремонтных работ. В случае изменения данного списка информировать Исполнителя в течение 2 (Два) рабочих дней от даты внесения изменений.

2.2.6. Обеспечить по тел./факс: ________ прием и регистрацию сообщений по факсу Исполнителя в журнале регистрации и сообщить Исполнителю номер заявки, дату регистрации и Ф. И.О принявшего заявку. Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован.

2.2.7. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя на момент проведения работ по монтажу установки и устранению неисправностей в период гарантийного срока в соответствии с сообщениями, принятыми от Исполнителя по факсу.

2.2.8. Подписать Акт сдачи-приемки (Приложение ) выполненных работ в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору в 2 (два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с момента представления Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.

2.2.9. При проведении работ Исполнителем по устранению неисправностей в период гарантийного срока:

– в случаях, относящихся к гарантийным обязательствам, подписать Акт гарантийного обслуживания (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с даты проведения гарантийного обслуживания;

— в случаях, не относящихся к гарантийным обязательствам, в соответствии с п. 7.7 подписать Акт технического осмотра (Приложение ) в 2 (Два) экземплярах в течение 3 (Три) рабочих дней с момента представления.

2.2.11. Назначить ответственного за предоставление точки подключения фасадной вывески и осуществления ее присоединения к выведенным проводам Заказчика.

2.2.12. Оплатить счет, выставленный на основании Акта технического осмотра (Приложение ), в случаях, предусмотренных п. 7.9, в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения его от Исполнителя за проведенные работы и выезд монтажной бригады.

2.3. Уполномоченному представителю Заказчика принять у представителя Исполнителя выполненные работы по объекту на момент их окончания или предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по Приложениям к настоящему Договору составляет _________ руб. (расшифровать) в т. ч. НДС (18%) – _____ руб. (расшифровать) руб. ___ коп.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __% в сумме ____ руб. (_____), включая НДС 18% в сумме ______ руб. (____) __ коп. от стоимости работ по Приложениям к настоящему Договору.

3.2.2. Оставшиеся ___% в сумме _____ руб. (_____) руб., включая НДС (18%) в сумме _________ руб. (_________) ___ коп., от стоимости работ по Приложениям к настоящему Договору Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 5-ти рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки (Приложение ) выполненных работ после устранения всех дефектов выявленных при приемке работ на основании выставленного Исполнителем счета.

3.2.3. Счет-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 дней с момента оказания услуг.

3.2.4. Днем оплаты считается день списания суммы с расчетного счета Заказчика.

3.2.5. В случае досрочного выполнения работ по Спецификации к настоящему Договору Заказчик обязан их принять и оплатить в сроки, оговоренные в пп.2.2.7 и 3.2.2.

4. Срок выполнения работ

4.1. Все работы по п. 1.1 настоящего Договора Исполнитель обязан выполнить в сроки, указанные в Спецификации к настоящему Договору.

4.2. Датой начала выполнения работ по Спецификации к настоящему Договору является дата списания денежных средств (аванса) с расчетного счета Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ по Спецификации к настоящему Договору Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Два) экземплярах в соответствии с Приложением № 1, подписанный со своей стороны.

5.2. Заказчик в течение 3 (Три) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить ИсполниОдин) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок силами Исполнителя за его счет, с указанием сроков их выполнения.

5.4. В случае письменного отказа Исполнителя выполнить необходимые доработки Заказчик имеет право устранять выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а Исполнитель в этом случае возмещает Заказчику связанные с этим расходы, в противном случае расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм, причитающихся Исполнителю по Договору, с отражением данного факта в платежных документах и акте.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков выполнения работ обозначенных в Спецификации к настоящему Договору Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1%, включая НДС, за каждый день просрочки, от суммы, указанной в Спецификации к настоящему Договору. Заказчик вправе производить удержание штрафа при расчетах за выполненные работы.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты по Спецификации к настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1%, включая НДС, за каждый день просрочки от суммы аванса или окончательного платежа.

6.3. В случае нарушения сроков проведения работ по гарантийным обязательствам, указанным в пп. 7.6 и 7.8, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 %, включая НДС, за каждый день просрочки от стоимости работ по Спецификации на основании выставленного счета в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения счета от Заказчика.

6.4. Выплата штрафа (пени) не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

6.5. В случае прекращения работ по письменному указанию Заказчика и при письменном подтверждении Исполнителем о его получении Стороны обязаны в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работ по настоящему Договору и Спецификации к настоящему Договору и фактическим затратам Исполнителя (включая закупленные материалы, разработку дизайн-проекта, по которым вывеска не изготовлена, произведенные заготовки для фасадной вывески (каркас и т. п.). При этом не позднее 5 (Пять) рабочих дней после подписания Акта о выполненной части работ по настоящему Договору обеими Сторонами Заказчик обязан оплатить эти работы и фактические затраты в соответствии с предоставленным Актом, а Исполнитель – возвратить Заказчику аванс с учетом НДС, не использованный для выполнения работ. Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты.

Другие публикации:  Алименты на родителей без суда

6.6. В случае отмены Спецификации к настоящему Договору по инициативе Исполнителя, последний обязан вернуть аванс, включая НДС, за 5 (Пять) рабочих дней до отмены Спецификации к настоящему Договору и уплатить штраф в размере одной учетной ставки рефинансирования Банка России от суммы аванса за фактическое количество календарных дней от даты перечисления средств со счета Заказчика по дату возврата – зачисления средств на расчетный счет Заказчика. Размер штрафа включает НДС.

7.1. Исполнитель гарантирует качество всех выполненных работ и их полное соответствие СНиП и ПУЭ, действующим на время выполнения работ по Договору.

Срок гарантии на фасадную вывеску: ____ года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение ) к настоящему Договору;

— светодиодные модули (газосветные трубки) – ___ года.

7.2. Гарантия не распространяется на все случаи внешнего повреждения фасадной вывески, не связанные с технологическими дефектами, а также на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации установки, полученных уполномоченным представителем Заказчика после ознакомления под роспись.

7.3. В случаях устранения неисправностей специалистами Заказчика или третьих лиц гарантийные обязательства прекращаются.

7.4. Исполнитель обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие по его вине в период гарантийного срока, включая ремонт или замену запчастей.

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ субподрядных организаций, привлеченных им по настоящему Договору в соответствии с п. 10.5.

7.6. Исполнитель по получении уведомления по факсу от Заказчика о выявленных дефектах фасадной вывески, заверенного подписью уполномоченного лица, должен в течение 10 (Десяти) рабочих дней от следующего рабочего дня после регистрации заявки направить своего представителя по указанному адресу для проведения технического осмотра и устранения дефектов.

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приезда специалиста для выявления причин неисправности не выявлена причина неисправности, не устранен дефект, то составляется двусторонний Акт с указанием срока выполнения работ, при этом если причина дефекта относится к гарантийным обязательствам, то Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в соответствии с п. 6.4 после выявления причины неисправности.

7.7. При гарантийном обслуживании объекта ремонтной бригадой по выявленным Заказчиком дефектам обязательно должен присутствовать технический представитель Заказчика, уполномоченный подтвердить, относится ли вызов к гарантийному случаю или нет.

7.8. В случае если гарантийные ремонтные работы требуют замены материала или запасных частей и не могут быть выполнены немедленно из-за отсутствия их на складе Исполнителя, то замена должна быть произведена в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения уведомления по факсу от Заказчика о выявленных дефектах фасадной вывески.

7.9. К вызовам по гарантийному обслуживанию не относятся вызовы в следующих ситуациях:

7.9.1 неисправные или отключенные устройства защиты и коммутации (автоматические выключатели, пускатели, таймеры, УЗО);

7.9.2 отсутствие питающего напряжения, соответствующего ГОСТу – , подводимого к фасадной вывеске (согласно ПУЭ);

7.9.3 повреждения питающего кабеля фасадной вывески и кабель-каналов;

7.9.4 не оговоренное с Исполнителем дополнительное подключение к защитному автомату установки или кабелю других электропотребителей;

Во всех случаях гарантийного ремонта составляется Акт гарантийного обслуживания.

Если вызов не относится к гарантийному обслуживанию, то составляется Акт технического осмотра, который является основанием для выставления Исполнителем счета Заказчику.

7.10. В случаях не достижения сторонами согласия о наличии либо отсутствии гарантийного обязательства, стороны вправе пригласить уполномоченного эксперта третьей стороны для дачи экспертного заключения.

7.11. В случае вынесения заключения экспертной комиссией о наличии гарантийного обязательства, оплата работ эксперта осуществляется за счет Исполнителя. В случае не отнесения повреждения к гарантийным обязательствам, оплату работ эксперта или экспертной комиссии осуществляет Заказчик на основании счета экспертной организации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таковых обязательств, что удостоверяется двусторонним Актом.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют свыше одного месяца, Стороны проводят переговоры с целью достижения приемлемого для них решения, если в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор и отменить Спецификации к настоящему Договору, письменно уведомив другую Сторону о дате расторжения. Договор и Спецификации к настоящему Договору считаются расторгнутыми с даты, указанной в уведомлении соответствующей Стороны, но не ранее 25 (Двадцать пять) рабочих дней от даты вручения уведомления другой Стороне. Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств и представить документы, выданные компетентными органами Российской Федерации, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

9. Порядок расторжения договора ИЛИ ОТМЕНЫ СПЕЦИФИКАЦИЙ

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут или Спецификация к настоящему Договору могут быть отменены по взаимному письменному согласию Сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.6 настоящего Договора).

9.2. Дата расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему договору устанавливается по истечении не менее 5 (Пять) рабочих дней после направления уведомления одной из сторон и расторжении Договора или отмене Спецификаций к настоящему Договору.

9.3. При расторжении Договора или отмене Спецификации к настоящему Договору Стороны обязаны за 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора или отмены Спецификации к настоящему Договору произвести взаимные расчеты по имеющимся на момент расторжения обязательствам на основании двусторонних актов.

9.4. Договор может быть расторгнут, а Спецификация к настоящему Договору отменена и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.3. Споры Сторон по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.

10.4. Не урегулированные настоящим Договором вопросы разрешаются на основании действующего законодательства.

10.5. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядные организации.

10.6. Ни одна из Сторон не может передавать свои права третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, а также не имеет права распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне Сторон, и использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

10.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Два) экземплярах (один — для Заказчика, один — для Исполнителя).

Приложение – Форма Акта сдачи — приемки выполненных работ — на 1 л. в 1 экз.

Приложение — Форма Акта гарантийного обслуживания — на 1 л. в 1 экз.

Приложение — Форма Акта технического осмотра — на 1 л. в 1 экз.

Приложение — Форма журнала регистрации заявки — на 1 л. в 1 экз.

Еще статьи:

  • Договор порядок оплаты 50 предоплата Оплата авансом в договоре ДОГОВОР ПОСТАВКИ с условием о предоплате за поставляемый товар в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , […]
  • Захват лицензия Захват / Secuestrados (2010) BDRip-AVC Лицензия Год выхода: 2010Страна: Франция, ИспанияРусское название: ЗахватОригинальное название: SecuestradosСлоган: «Мой дом - моя крепость тюрьма»Категория/Жанр: триллер, […]
  • До скольки лет выплачивают пособие сиротам До скольки лет выплачивают пособие сиротам До 23 лет. И всё. до скольки лет студенты-сироты получают пособие,учась в техникуме? До окончания техникума. Пока учится очно-и получает,бросил учится снимают пособие. До 23 […]
  • Нотариус в царицыно+адреса Нотариус Царицыно. Ближайшие нотариусы к станции метро Царицыно Рядом со станцией метро Царицыно нашей системой найдено 9 нотариусов в радиусе 3 километров. Ниже приведена таблица с найдеными нотариусами, а ниже […]
  • Договор на ветеринарное обслуживание образец Образцы документов © 2012-2019 - Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных Использование материалов, размещенных на данном сайте разрешается только при наличии ссылки. Тел.: (4942) 55-36-32 […]
  • Медиабизнес учебное пособие Медиабизнес учебное пособие ЭКОНОМИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ Учебное пособие для вузов М.: Аспект Пресс, 2004. Цель пособия – дать студентам представление об экономике средств массовой информации (СМИ) как особой […]
Договор на изготовление световой вывески