Договор подряда на техническое обслуживание №

Главная > Документ

на техническое обслуживание №__.

Санкт-Петербург “____”____________200___ года.

ООО «Юнайтед Элементс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора учебно-производственного департамента Лепина А.О., действующего на основании доверенности от 18 ноября 2005 года с одной стороны, ________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предметом настоящего договора является выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования (в дальнейшем «оборудование»).

2.Порядок выполнения работ.

2.1.Перечень оборудования, в отношении которого производится техническое обслуживание, определяется в спецификации (приложение 1 к договору).

2.2.Перечень и порядок выполнения работ определяется календарным планом (приложение 2 к договору).

2.3.Приемка выполненных работ производится поквартально. По окончании каждого квартала Исполнитель передает Заказчику акты сдачи-приемки работ за прошедший квартал. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента получения актов подписать их либо предоставить Исполнителю документально подтвержденный отказ в приемке работ.

2.4.В случае уклонения Заказчика от приемки работ Исполнитель вправе выслать Заказчику акт сдачи-приемки. Если Заказчик в течение трех дней с момента его получения не направит Исполнителю подписанный акт либо документированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными.

2.5.В случае выявления в процессе проведения технического обслуживания неисправностей или отказов, вызывающих необходимость проведения дополнительных ремонтных работ, порядок их проведения и оплаты определяются дополнительным соглашением.

2.6.При отсутствии комплектующих на складе Исполнителя, срок проведения работ переносится на срок, необходимый для поставки соответствующих изделий.

3.Стоимость и порядок оплаты.

3.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования, перечисленного в Приложении 1 к настоящему договору составляет __________________ в квартал, в том числе НДС — __________.

Расходные материалы и запчасти, необходимые при проведении технического обслуживания оплачиваются отдельно по факту их расходования.

3.2.Оплата осуществляется поквартально Исполнителем не позднее десяти дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.3.Датой выполнения обязательств по оплате считается дата зачисления суммы оплаты на расчётный счёт Исполнителя.

обеспечить своевременное и качественное проведение технического обслуживания оборудования, перечень которого определен настоящим договором, в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации;

проводить работы по техническому обслуживанию в рабочее время (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00); в случае необходимости и при наличии возможности у Исполнителя допускается проведение работ в неурочное время, а стоимость работ определяется дополнительным соглашением;

при получении заявки от Заказчика на неисправность оборудования, прибыть на указанный объект в течении ближайших суток

осуществлять ремонт оборудования на месте в течение двух рабочих дней, а в случае необходимости ремонта в мастерской – в течение пяти рабочих дней; срок ремонта может быть увеличен на время поставки необходимых комплектующих от производителя;

обеспечить работы по техническому обслуживанию необходимыми инструментами и контрольно-измерительными приборами на условиях настоящего договора;

выполнять работы по техническому обслуживанию силами квалифицированных, аттестованных установленным порядком специалистов с соблюдением правил техники безопасности;

все замечания, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет;

в случае возникновения аварийного отказа оборудования Исполнитель обязуется произвести работы по устранению неисправности в течение двух календарных недель. При необходимости заменить неисправные узлы и детали.

обеспечить приемку и оплату выполненных Исполнителем работ по техническому обслуживанию оборудования;

оплачивать расходные материалы и запчасти, необходимые при проведении технического обслуживания;

обеспечить доступ специалистов Исполнителя к оборудованию, принятому на техническое обслуживание;

обеспечить подключение инструментов и оборудования Исполнителя к электрическим сетям, а так же обеспечить их сохранность на период проведения работ.

5.1.Гарантия на выполненные работы составляет шесть месяцев, гарантия на приобретённые комплектующие – один год.

5.2.Претензии по качеству могут быть предъявлены только в случае надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе: отсутствия задолженностей Заказчика по оплате и выплате всех предусмотренных штрафов.

5.3.В состав претензии по качеству входят:

документы на оборудование (накладная, счет и другие);

5.4..Поставщик не отвечает за недостатки, вызванные:

нарушением правил пользования, эксплуатации или хранения оборудования;

действиями непреодолимой силы;

действиями третьих лиц.

5.5.После получения претензии по качеству Исполнитель в течение трех дней производит анализ причин недостатков оборудования и по его результатам дает ответ на претензию, в котором отказывается от удовлетворения требований Покупателя либо определяет порядок их удовлетворения.

6.1.В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

6.2.В случае нарушения сроков оплаты работ или материалов, Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.3.Стороны вправе не применять друг к другу штрафные санкции по настоящему договору.

6.4.Датой получения штрафных санкций стороны договорились считать любое ранее наступившее событие: поступление суммы штрафных санкций на расчетный счет взыскателя либо вступление в законную силу решения суда об их взыскании. Стороны вправе не применять друг к другу штрафные санкции по настоящему договору.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, которая явилась следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, крупных аварий, действий органов государственной власти, других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

Если такие обстоятельства и их последствия будут продолжаться более пяти дней, каждая из сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и, в этом случае ни

одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков и фактически понесенных расходов.

При наступлении указанных выше обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно предупредить об этом другую сторону.

8.1.Договор действует после его подписания и подписания всех указанных в нем приложений до полного выполнения обязательств, взятых на себя сторонами.

8.2.Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров путем выставления письменной претензии с приложением всех документов, подтверждающих требование.

Если в течение десяти дней с момента получения претензии сторона не удовлетворит ее, спор считается неурегулированным путем переговоров.

8.3.В случае отсутствия соглашения по спорным вопросам, каждая из сторон вправе обратиться за их разрешением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4.Настоящий договор составлен на трех листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру находится у каждой из сторон.

9.Адреса, реквизиты, печати и подписи сторон.

Исполнитель: ООО “Юнайтед Элементс”, 193036, СПб, ул.1 Советская, д.6, литер А, пом 8н.

ИНН 7825489434, ОКОНХ 71100, ОКПО 59470818.

Р.с. 40702810902010001249 в ФКБ “ЮГРА” СПб.

К.с. 30101810900000000774, БИК 044030774.

От Исполнителя: От Заказчика:

______________ А.О. Лепин __________________ (_________________)

Договор на техническое обслуживание оборудования

Автор документа

ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ №

_______________ «___» ___________ 201__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров, компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ . Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан. При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

2.8. Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

Другие публикации:  Техническое обслуживание лифтов лицензия

2.9. Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10. Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

  • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования, при обнаружении вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями, которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку. Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС.

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  • нарушения правил эксплуатации ;
  • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

Типовой договор подряда на техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений организаций системы «Транснефть»

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

на техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений организаций системы «Транснефть»

Организационно-правовая форма каждого Общества – Заказчика по договору «Наименование общества – Заказчика по договору», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Ф.И.О. представителя Заказчика по договору, действующего на основании ________________, с одной стороны, и организационно-правовая форма Общества – Подрядчика по договору «Наименование общества – Подрядчика по договору», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ф.И.О. представителя Подрядчика по договору, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:

    1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг, подписываемый Сторонами.
    2. «Гарантийный срок» или «гарантийный период эксплуатации» — период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
    3. «Дата вступления Договора в силу» — дата подписания Договора Сторонами.
    4. «Дефекты/Недостатки» — любые отступления в работах от требований нормативных документов к качеству и полноте работ.
    5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» — подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
    6. «Договор» — настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
    7. «ЗИП» — запасные части и принадлежности, конструктивно входящие в состав транспортного средства, спецтехники, используемые при выполнении работ по Договору.
    8. «Запасные части и материалы импортного производства» — запасные части, материалы, другие материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком, произведенные за пределами Российской Федерации, выпущенные в свободное обращение на территории Российской Федерации.
    9. «Запасные части и материалы отечественного производства» — запасные части, материалы, другие материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком, произведенные на территории Российской Федерации.
    10. «Материалы» — запасные части, материалы и изделия, используемые при выполнении работ по Договору.
    11. «Нормативные документы» — нормативные документы Российской Федерации, ОАО «АК «Транснефть», заводов-изготовителей (производителей) транспортных средств и спецтехники, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и спецтехники организаций системы ОАО «АК «Транснефть».
    12. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или части Работ.
    13. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объема предоставленных ему полномочий.
    14. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объема предоставленных ему полномочий.
    15. «Прейскурант» — номенклатура используемых запасных частей и материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору с фиксируемой в рублях ценой, согласно расчету цены заявки на участие в закупке (оферте) Подрядчика, представленному по итогам закупки.
    16. «Приложение» — документ, указанный в перечне приложений к Договору, и в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
    17. «Работы и услуги», «Работы» — комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств и спецтехники, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.
    18. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, за исключением ЗИП.
    19. «Ремонт» — комплекс операций по восстановлению исправного технического состояния транспортных средств и спецтехники или их составных частей.
    20. «Средний ремонт» — комплекс операций, выполняемых для восстановления ресурса агрегатов и узлов транспортных средств и спецтехники, имеющих пробег (наработку, срок службы) не менее 50 % до капитального ремонта.
    21. «Срок действия Договора» — период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.
    22. «Стоимость работ по Договору» — денежная сумма, оговоренная в ст. 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 4 Договора.
    23. «Сторона» — Заказчик и/или Подрядчик.
    24. «Субподрядчик» — лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору, согласованное Заказчиком.
    25. «Текущий ремонт» — комплекс операций, выполняемых для устранения неисправностей транспортных средств и спецтехники, в том числе по результатам диагностики технического состояния, проводимой в рамках очередного технического обслуживания.
    26. «Техническое обслуживание» — комплекс операций, выполняемых для поддержания работоспособного состояния транспортных средств и спецтехники. Перечень действий, проводимых при техническом обслуживании, и их конкретная периодичность выполнения изложены в сервисных книжках (руководствах по гарантийному обслуживанию, руководствах по эксплуатации), выдаваемых заводом-изготовителем на каждое подъемное сооружение.
    27. «Транспортное средство и спецтехника» — наземное механическое устройство на колесном или гусеничном ходу, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, выполнения грузоподъемных, землеройных и строительных работ.
Другие публикации:  Методические пособия по программе от рождения до школы

Статья 2. Предмет Договора

    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений в соответствии с условиями настоящего Договора, включая:
  • выполнение Работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений, перечень которой содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору и может быть изменен по соглашению Сторон.
  • устранение выявленных дефектов/недостатков;
  • сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
    1. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по Договору выполняет за свой счёт все Работы и услуги в объеме, определенном в п. 2.1 Договора.
    2. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к Договору в письменной форме.
    3. Техническое обслуживание и текущий ремонт подъемных сооружений Заказчика проводится по месту нахождения станций технического обслуживания Подрядчика и/или выездными бригадами Подрядчика по месту нахождения транспортных средств Заказчика.

Статья 3. Стоимость работ по Договору

    1. Предельная стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС (18 %) в сумме _______ (___________) рублей. Стоимость работ по Договору включает в себя цену работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений, цену запасных частей и материалов, необходимых для выполнения Подрядчиком работ по Договору согласно Приложению № 5, а также включает в себя стоимость транспортных расходов при выезде Подрядчика на объекты Заказчика, стоимость проживания специалистов при выезде Подрядчика на объекты Заказчика согласно пунктов 3.6, 3.7 Договора. Работы по Договору выполняются в рамках предельной стоимости работ, указанной в настоящем пункте. Работы, стоимость которых выходит за рамки предельной стоимости работ по Договору, выполняются и, соответственно, оплачиваются только при условии составления и подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
    2. Цена запасных частей и материалов отечественного производства устанавливается и фиксируется на _____ г. в рублях согласно Прейскуранту на запасные части и материалы отечественного производства, необходимые для выполнения Работ (Приложение № 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена запасных частей и материалов импортного производства устанавливается и фиксируется на _____г. в рублях согласно Прейскуранту на запасные части и материалы импортного производства, необходимые для выполнения Работ (Приложение № 4), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена запасных частей и материалов импортного производства, необходимых для выполнения Работ (цена определяется по результатам процедуры закупок) пересматривается 2 (два) раза в год (до 31 июля и до 31 января) с возможным пересчетом (при необходимости) и фиксированием новых единичных расценок запасных частей и материалов соответствующими Дополнительными соглашениями. Пересчет осуществляется на основании письменного обращения любой из Сторон при наступлении вышеуказанных дат.

Пересчет единичных расценок запасных частей и материалов импортного производства осуществляется (при необходимости) в следующем порядке:

Цтп = Цторги х (Кв * Dимпорт),

Кв = (Кцб дп – Кцб п) / Кцб п,
где: Цтп – пересчитанная цена за 1 единицу запасных частей и материалов импортного производства в текущем периоде, в рублях;

Цторги – цена, определенная по результатам закупки в соответствии с откорректированной заявкой победителя закупки, в рублях;

Кв – поправочный коэффициент для пересчета цены;

Кцб дп – курс доллара США/евро по данным ЦБ РФ на дату пересчета;

Кцб п – курс доллара США/евро по данным ЦБ РФ на дату формирования Прейскуранта (средний курс доллара США/евро на месяц, в период которого формировалась стоимость запасных частей и материалов импортного производства, согласно базы данных по курсам валют ЦБ РФ);

Dимпорт – доля импорта равна 0,85.
Первоначальный пересчет единичных расценок запасных частей и материалов импортного производства производится после определения победителя закупки
(Кцб дп = курс доллара США/евро, объявленный Центральным банком Российской Федерации на день подписания протокола о результатах торгов), в соответствии с вышеприведенной формулой.

Индексированная цена применяется к единичным расценкам запасных частей и материалов импортного производства, необходимых для выполнения Подрядчиком работ по Договору, после даты индексации.

Не является основанием для повышения цены действие форс-мажора.

    1. Указанная в п. 3.1 Стоимость Работ с учетом стоимости запасных частей и материалов, определенных Договором, может изменяться в случаях, предусмотренных в п.п. 3.2, 3.4 и 17.1 Договора.
    2. Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации/субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Работ по Договору может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) дней, следующих за датой вступления в законную силу соответствующего нормативного правового акта.
    3. Стоимость нормо-часа на работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений определена в Приложении № 2 «Стоимость нормо-часа на Работы».
    4. Стоимость транспортных расходов Подрядчика при выезде специалистов на объекты Заказчика при проведении Работ определяется по фактическим расходам, но не более 15 руб/км, в том числе НДС (18%). Расстояние определяется от ближайшего сервисного центра (для импортной техники – от ближайшего сервисного центра официального дилера).
    5. Стоимость проживания специалистов Подрядчика при их выезде на объекты Заказчика при проведении Работ определяется по фактическим расходам, но не более 2500 руб/сутки, в том числе НДС (18%).
    6. Окончательная стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Актами сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
    7. Трудоемкость выполненных работ определяется Сторонами в соответствии с руководством по эксплуатации транспортных средств и специальной техники и имеющимися нормами времени согласно электронным системам определения норм времени, справочников заводов-изготовителей либо иных нормативных документов. Подрядчик обязан предоставить доступ Заказчику к электронным системам в рамках исполнения договорных обязательств.

Статья 4. Порядок и условия платежей

    1. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных счет-фактуры и счета на оплату и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
    2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
    3. (Пункт применяется для Подрядчиков – субъектов малого и среднего предпринимательства) Подрядчику предоставляется возможность переуступки прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) с обязательным уведомлением Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора финансирования под уступку денежного требования. Надлежащим уведомлением считается письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом со стороны Подрядчика, с приложением экземпляра договора финансирования под уступку денежного требования и нотариально заверенных копий учредительных и регистрационных документов финансового агента. Если Заказчик не был уведомлен изложенным в настоящем пункте способом о переходе прав Подрядчика к финансовому агенту, Подрядчик несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий.

Статья 5. Сроки выполнения Работ

    1. Сроки выполнения работ (начальный и конечный) определяются Сторонами в оформляемых и подписываемых ими заказ-нарядах. При этом в заказ-нарядах указываются: наименование и реквизиты Сторон, перечень выполняемых работ, услуг, применяемых запасных частей и материалов с указанием их единицы измерения, количества, стоимости за единицу, суммы, ставки НДС.
    2. Сроки выполнения работ не могут превышать:

— по техническому обслуживанию – 3 (Трех) рабочих дней;

— по текущему ремонту – 15 (Пятнадцати) календарных дней;

— по дополнительным выявленным неисправностям в процессе ремонта (по согласованию сторон) – 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты передачи техники в ремонт.

    1. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме.

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в ст. 3 Договора, Подрядчик:

    1. Выполняет все работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанными в п. 2.1 настоящего Договора и перечисленными в заказ-нарядах, в соответствии Нормативными документами, эксплуатационными документами на транспортные средства и спецтехнику, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от требований Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
    2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, сертификатов и паспортов на запасные части и материалы.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора, назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора, представляет Заказчику список лиц с указанием всех разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности.

    1. Выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, приложениях к нему и заказ-нарядах.
    2. Принимает от Заказчика для проведения работ и передаёт Заказчику после проведения работ транспортное средство по Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон.
    3. После проведения диагностики оформляет дефектную ведомость (в присутствии представителя Заказчика) и заказ-наряд, содержащие сведения о подъемных сооружениях, видах, объеме, сроках и стоимости подлежащих выполнению работ, номенклатуры и стоимости запасных частей и материалов согласно Приложению № 5 к Договору, в том числе стоимость транспортных расходов при выезде Подрядчика на объекты Заказчика, стоимость проживания специалистов при выезде Подрядчика на объекты Заказчика согласно пунктов 3.6, 3.7 Договора.
    4. Выполняет работы, входящие в очередное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией завода-изготовителя подъемного сооружения.
    5. Передаёт демонтированные в результате производства работ запасные части в полном объеме Заказчику.
    6. Обеспечивает использование при производстве работ материалов, оборудования и запасных частей, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Все расходы, связанные с получением указанных документов, несет Подрядчик.
    7. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со статьей 19 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
    8. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ.
    9. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов ведет техническую отчетную документацию.
    10. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика.
    11. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
Другие публикации:  Договор приватизации регистрация

Соблюдает в течение всего срока действия Договора все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика (при проведении технического обслуживания и ремонта на территории Заказчика).

Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и ОАО «АК «Транснефть» по всем вопросам, связанным с охраной труда, охраной окружающей среды и промышленной безопасностью.

    1. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет Стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее время, не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента уведомления ответственного представителя Подрядчика телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.
    2. Несет ответственность за сохранность оборудования, подъемных сооружений, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
    3. Подрядчик обязан ежегодно, до окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.

Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.

В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:

    1. Оформляет письменно и передаёт Подрядчику заявку на производство работ не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты доставки транспортного средства к месту производства работ.
    2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном ст. 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
    3. Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика (Субподрядчика) по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа» (при проведении технического обслуживания и ремонта на территории Заказчика).
    4. Осуществляет контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.
    5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора, назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Подрядчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
    6. Осуществляет приемку выполненных Работ.
    7. Поставляет ЗИП (при наличии).
    8. Доставляет своими силами и средствами подъемные сооружения к месту производства работ, согласованному Сторонами.
    9. Оказывает Подрядчику содействие в выполнении работ:

— предоставляет на возмездной основе помещения (часть помещения) для размещения персонала и хранения оборудования и материалов Подрядчика;

— ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, которые необходимы для исполнения работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы

    1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет все материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
    2. Подрядчик своими силами и в счет Стоимости работ по Договору обеспечивает своевременную приемку от Заказчика имеющихся у него материалов, необходимых для проведения технического обслуживания, ремонта на месте производства Работ и их хранение до момента использования.
    3. Прием Подрядчиком поставляемых Заказчиком материалов осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий).
    4. Неиспользованные Подрядчиком материалы поставки Заказчика, а также демонтированные в результате производства работ запасные части и материалы возвращаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи в день завершения Работ и подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Статья 9. Оборудование

    1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору приобретает всё оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его техническое обслуживание и ремонт.
    2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ на территории Заказчика устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

  • соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
  • постоянного присутствия работников Подрядчика в рабочее время.

Статья 11. Привлечение Субподрядчиков

    1. Подрядчик для выполнения любой части Работ по Договору имеет право привлечь Субподрядчиков.
    2. Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлекаемых Субподрядчиках не позднее, чем за два дня до начала производства работ.
    3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

Статья 12. Наряды-допуски

    1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в установленном Заказчиком порядке.
    2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими Нормативными документами Заказчика.

Статья 13. Учетная документация

    1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
    2. Первичная учетная документация включает в себя:
  • акты сдачи-приемки выполненных работ;
  • счет-фактуры на выполненные работы;
  • счета на оплату выполненных работ.

Статья 14. Контроль качества выполнения работ

    1. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соблюдением в процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений требований, установленных в Нормативных документах.
    2. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества.
    3. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям законодательства и Нормативных документов Заказчика.
    4. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять и контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Еще статьи:

  • Заявление о выдаче книги замечаний и предложений бланк Бланки: Заявление о выдаче книги замечаний и предложений (с 4 апреля 2005 года) ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ КНИГИ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ «__» ____________ 200_ г. № _________ 1. Прошу выдать книгу (книги) замечаний и […]
  • Как оформить уход за недееспособным человеком ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, как правило, кто-нибудь помогает. Неработающие трудоспособные […]
  • Двойное гражданство в россии фмс Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства МОСКВА, 4 июня. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации", […]
  • Приказ минтранса 4 от 2010 Приказ Минтранса РФ от 4 марта 2010 г. N 49 "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 октября 2005 г. N 129" Приказ Минтранса РФ от 4 марта 2010 г. N 49"О внесении изменений в […]
  • Доверенность авто простая письменная форма Образец доверенности на автомобиль в простой письменной форме На право управления автомобилем Санкт-Петербург, 14 декабря 2009 года Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом […]
  • Льготы по жилищному кодексу Льготы по оплате коммунальных услуг Подборка наиболее важных документов по запросу Льготы по оплате коммунальных услуг (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные […]
Договор подряда на обслуживание