Договор поставки технологического оборудования /образец

Главная > Документ

поставки технологического оборудования /ОБРАЗЕЦ/

место заключения договора «____» ___________ 20___г.

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

В соответствии с настоящим договором Продавец продает, а Покупатель покупает технологическое оборудование для производства __________________________

(наименование конечного продукта)

— полуавтомат “РРРРР 100” (далее — Оборудование), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

Продавец обязуется поставить Оборудование, произвести монтаж, пуско-наладку, запуск Оборудования в эксплуатацию и обучение Персонала на условиях настоящего договора.

В Техническом задании определяются характеристики конечного продукта (____________________________), производимого на Оборудовании. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая цена договора составляет _______________(___________________) рублей и включает в себя стоимость услуг по доставке, погрузке, упаковки, услуг по шеф-монтажу, наладке, испытаниям и пуску в эксплуатацию, НДС (по ставке 18%).

Оплата производиться следующим образом:

2.2.1. Первый платеж — _______________ (___________________) рублей, в течение ______ дней, начиная с даты подписания Договора.

2.2.2. Второй платеж — _______________( ___________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с момента получения официального уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада завода-изготовителя.

2.2.3. Окончательный платеж — _______________ (_________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с даты подписания Акта сдачи и пуска Оборудования в эксплуатацию.

Оплата считается произведенной, если денежные средства Покупателя зачисляются на расчетный счет Продавца.

3.ДОКУМЕНТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Продавец обязан передать при передаче Оборудования следующие документы:

— инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию,

— документацию по установке и монтажу оборудования,

— предусмотренные заводом-изготовителем гарантийные обязательства,

— Акт об испытаниях от завода-изготовителя.

Продавец обязуется передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры в течение ________ дней с момента передачи Оборудования.

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Продавец обязуется поставить Оборудование в течение ______ (________) календарных дней на склад Покупателя с момента внесения первого платежа.

К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено, испытано на заводе-изготовителе.

Продавец направляет Покупателю рекомендации от завода-изготовителя о характеристиках материалов, необходимых для проведения испытаний на заводе-изготовителе в течение ______ дней с момента заключения договора.

По результатам испытаний Оборудования на заводе-изготовителе составляется Акт, подписанный представителями завода-изготовителя и Продавца. При неудовлетворительных результатах срок поставки продлевается на срок проведения повторных испытаний, но не более чем на ___ (_____________) календарные недели.

Доставка Оборудования осуществляется Продавцом по адресу: ________________.

Оборудование передается Продавцом и принимается Покупателем:

— по количеству — на основании Спецификации, указанной в договоре и упаковочных листах,

— по качеству — на основании Сертификата качества и при отсутствии видимых дефектов.

Комплектность Оборудования определяется путем визуального осмотра и выявления фактического наличия/отсутствия деталей (частей), указанных в Спецификации и в сопроводительных документах к Оборудованию (инструкции по эксплуатации и пр.).

Приемка-сдача по количеству, качеству и комплектности поставленного Оборудования осуществляется коллегиально в присутствии представителей Поставщика и Покупателя на территории Покупателя с составлением Акта приемки-передачи.

5.ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Шеф-монтаж поставленного Оборудования проводится специалистами завода-изготовителя.

К моменту передачи Оборудования Покупатель обязан создать необходимые условия (подготовка площадки, подводка всех необходимых энергоносителей и коммуникаций) для шеф-монтажа.

Поставщик обязан обеспечить явку специалистов завода-изготовителя в течение _____(___________) рабочих дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

Сдача готового к работе Оборудования Покупателю, производится путем подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию после проведения комплексных испытаний. В ходе комплексных испытаний стороны проверяют:

5.4.1. Соответствие Товара заявленным в Договоре характеристикам, в том числе номинальная производительность Оборудования (Спецификации).

5.4.2. Другие характеристики Товара, влияющие на его дальнейшую бесперебойную эксплуатацию.

Комплексные испытания осуществляются путем контроля непрерывной работоспособности оборудования при номинальной производительности (согласно Договору).

В случае выявления при испытаниях недостатков в работе, невыхода не проектные мощности Оборудования, стороны составляют Акт о выявленных недостатках, и определяется время необходимое для их устранения, но не более ________(_________) дней, в противном случае Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.

6.1. Поставщик обязуется обеспечить обучение специалистов Покупателя, передав при этом необходимые знания для использования их при эксплуатации Оборудования.

7.1. Гарантийный период на Оборудование и монтажные работы составляет ________ месяцев от даты подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

7.2. Во время гарантийного срока Поставщик обязан исправить любой недостаток, возникший из дефекта проекта, оборудования или изготовления.

7.3.В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в Оборудовании Покупатель направляет письменную заявку Поставщик с указанием характера неисправности или дефекта. Продавец обязан после получения уведомления от Покупателя выслать запчасти или сервисный персонал.

7.4.Срок замены запчастей или направления сервисного персонала ______ дней со дня направления уведомления. Все расходы по устранению недостатков или дефектов за счет Продавца. Срок гарантии на замененные запчасти — ___________ месяцев.

7.5.Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектных деталей несет Поставщик.

7.6.Гарантия не распространяется на эксплуатационные части (___________________).

7.7.Поставщик не отвечает за неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации, неправильной установки или ненадлежащего ремонта выполненного Покупателем, а также за изменения, сделанные без письменного разрешения Продавца.

8.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ

8.1.Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи Оборудования Поставщиком и подписания товарно-транспортной накладной.

9.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

9.1.Оборудование должно быть доставлено Покупателю в упаковке пригодной для типа отгружаемого товара. Упаковка и погрузка Оборудования на транспорт должны исключать возможное повреждение или порчу Оборудования (в том числе коррозию) во время транспортировки, разгрузки, а также при длительном хранении Оборудования.

9.2.К внешней стороне каждого ящика прикрепляется водонепроницаемый конверт, в который вложена копия упаковочного листа. Второй экземпляр упаковочного листа должен быть вложен внутрь упаковки (ящика) с Оборудованием.

10.1.В случае просрочки поставки Оборудования Поставщик уплачивает по требованию Покупателя пени в размере ____% от общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

10.2.В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.2. Договора Покупатель по требованию Поставщик уплачивает пени в размере ____% от суммы просроченного платежа.

10.3.В случае нарушения сроков, предусмотренных договором 4.1, 5.6., более чем на ________ дней Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом штрафной неустойки в размере _______ % от общей стоимости Оборудования.

10.4.В случае невозможности устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации в течение ______ дней с момента прибытия сервисных специалистов и не позволяющие эксплуатировать Оборудование в соответствии с его назначением и характеристиками, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.

Другие публикации:  Спб нотариус воскресенье

11.1.В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Оборудования, Покупатель имеет право заявить претензию Поставщику в течение всего гарантийного срока, по количеству и/или некомплектности право заявить претензию до пуска Оборудования в эксплуатацию.

11.2.Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение ________ дней и устранить предъявленные недостатки в сроки, предусмотренные договором или дополнительно согласованные сторонами.

12.1. В случае недостижения согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

13.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:

13.2.1. поставщик существенно нарушил требования к качеству

13.2.1.поставщик в срок ______ дней не выполнил требование покупателя о доукомплектовании Оборудования,

13.2.1.поставщик поставил Оборудование с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованные договором сроки

13.3. поставщик вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:

покупатель не производит в установленный срок очередной платеж за Оборудование.

13.4.Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

13.5.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.6. Ответственное лицо со стороны Поставщика: ____________________________,

Договор поставки оборудования

В отличие от договора поставки любого другого товара, договор поставки оборудования содержит условия, которые, помимо непосредственно доставки комплекта оборудования, часто предполагают проведение ещё ряда дополнительных работ. Например, в такое соглашение включается информация о необходимости (или её отсутствии) проведения монтажных и/или пуско-наладочных работ. Сам основной договор поставки оборудования, образец которого представлен ниже, нередко становится результатом предварительного договора поставки, заранее устанавливающего весь перечень условий.

Содержание статьи

Стандарты в составлении договора поставки оборудования

Предварительный договор поставки, заключаемый при приобретении оборудования, регламентирует права и обязанности заключивших сделку сторон и устанавливает срок, после истечения которого стороны должны будут подписать основной договор на тех же условиях. К существенным условиям договора, здесь относятся данные о предмете, сроках и стоимости оборудования и услуг монтажа.

Такое предварительное соглашение подписывается для того, чтобы гарантировать как сам факт заключения в будущем основного договора, так и закрепление взаимовыгодных условий, которые стороны уже готовы выполнить, но пока не могут этого сделать. Основной договор во всех существенных пунктах дублирует предварительный.

Классический образец договора поставки оборудования содержит следующие обязательные разделы (пункты):

  • Предмет договора. Помимо указания предмета поставки – комплекта оборудования и поставляемых запчастей к нему – вписывается подпункт, подтверждающий принадлежность оборудования поставщику как единоличному собственнику.
  • Порядок и условия поставки и приёмки. В раздел включается информация о сроках поставки, о правилах передачи техники и об обязательствах по проверке, осуществляемой до подписания акта о принятии.
  • Сумма договора и порядок расчёта. В разделе оговаривается объём сумм по контракту, валюта и форма перечисления после факта покупки-продажи. Кроме того, здесь находят отражение возможные нюансы предварительных и последующих финансовых отношений (авансы, задатки, отсрочка платежа или его части, погашение долга путём передачи готовой продукции сразу или под реализацию и т.д.).
  • Спецификация. Конкретизируется и детализируется фактический состав оборудования. В определённых форматах (например, формат рамочного договора) этот раздел может подписываться сторонами при договорённости о поступлении каждой новой партии комплекта оборудования или запчастей. В этом случае сам рамочный договор подписывается единожды, а спецификация с указанием количества и состава – при заказе новой партии.
  • Гарантийное обслуживание. Оговаривается срок действия гарантии и ответственность поставщика, который обязуется произвести ремонт за свой счёт в указанные в соглашении сроки в случае наступления гарантийного случая.
  • Упаковка. При транспортировке сложного оборудования третьей стороной отдельно оговаривается качество тары и, при необходимости, возможность дополнительной упаковки уязвимых узлов.
  • Ответственность сторон. В разделе перечисляются те санкционные меры, которые будут приняты в отношении стороны, нарушившей предыдущие условия.
  • Форс-мажор. Если выполнение своих обязательств не может быть исполнено из-за непреодолимых обстоятельств, в этом разделе перечисляются такие обстоятельства, которые снимают ответственность с каждой из сторон.
  • Порядок разрешения споров. В данном пункте стороны обычно стараются закрепить возможность мирного урегулирования спорных вопросов, однако указывают и арбитражную инстанцию, в которую можно обратиться в случае невозможности урегулирования конфликта.
  • Прочие условия. Среди специфических условий, в договоре указываются и причины, по которым он может быть аннулирован.

Скачать образец договора поставки оборудования.

Поскольку единого установленного образца спецификации для договора поставки в российских нормативных документах не предусмотрено, остановимся на выработанной практикой форме спецификации.

Спецификация договора поставки

Спецификация к договору поставки в каждом конкретном случае оформляется в наиболее удобном для обеих сторон виде. Нередко основной раздел дополняется табличным приложением со спецификацией. В этом случае такое приложение становится неотъемлемой частью соглашения, о чём в договоре делается обязательное уведомление, а сам документ заполняется в двух экземплярах и подписывается участниками договора с соблюдением порядка заполнения (даты, номеров основного документа и приложения , реквизитов и др.).

Среди сведений, указываемых в таблице, содержаться:

  • номера узлов или элементов оборудования по порядку и их наименование,
  • количество каждого элемента,
  • единица измерения,
  • цена за единицу и/или общая сумма поставки,
  • данные об упаковке (таре) – при необходимости.

Спецификация может быть изменена в соответствии с положениями статьи 452 ГК, однако обе стороны должны дать на это согласие. Взамен существующей должна быть составлена новая актуальная спецификация.

На что следует обратить особое внимание при заключении договора?

Незначительных пунктов в грамотно составленном договоре нет, но на некоторые условия соглашения следует обратить отдельное внимание, если речь идёт об оборудовании.

  1. Условия осуществления монтажа, пусковых работ и отладки оборудования. Если предметом договора становится поставка сложного оборудования, требующего тонкой настройки, каждый из этих пунктов может рассматриваться отдельно от других и уточняться самостоятельно. Например, в соответствующих пунктах проговаривается, должен ли при находиться представитель компании-поставщика. Это условие, как правило, увеличивает величину стоимости по договору, поэтому стороны нередко отказываются от подобного представительства и размещают в соглашении пункт, по которому полный объём оплаты производится уже после производства пробной партии продукции. Заинтересованные в максимально быстрой оплате поставщики в таких случаях зачастую по собственной инициативе оказывают максимальную поддержку получателю.
  2. Специфика перехода права собственности в случае выявления неисправности оборудования. Описанный выше пример отсрочки полного объёма платежа до момента запуска и производства пробной партии позволяет избежать недоговорённости в случае выявления неисправности даже после установки оборудования.
  3. Ответственность поставщика не только за факт поставки, но и за выявленные во время гарантийного срока дефекты. Этот пункт, регламентирующий гарантийные обязательства, обычно всегда включается в типовой контракт, но не всегда проговаривается механизм исправления дефекта или получения компенсации в случае его обнаружения.
  4. В некотором оборудовании ключевые узлы требуют использования только оригинальных запчастей. Аналоги могут либо не работать вообще, либо со временем ухудшать качество продукции, произведённой на этом оборудовании. Чтобы такого не случилось, желательно среди условий отдельно вписать требование использовать только оригинальные запчасти, если это важно в конкретном случае.

Проблему с поставкой оборудования на предприятии может создать рассогласованность подразделений, участвующих в процессе приобретения. Поскольку закупкой оборудования чаще всего занимаются снабженцы, которые не знают всех технологических особенностей объекта покупки, при заключении договора без привлечения технологов и механиков они рискуют не учесть важных параметров, которые следует вписать в контракт. Представитель ответственного за запуск оборудования подразделения, участвующий в составлении договора, поможет избежать возможных ошибок.

Другие публикации:  Статья 119 ук рф Угроза убийством или причинением

Договор купли-продажи оборудования

Предметом купли-продажи оборудования является промышленное оборудование, которое продавец обязан передать в собственность покупателя в сроки, предусмотренные соответствующим пунктом договора по цене, договоренной сторонами ранее. Как и любая другая сделка по приобретению товара, купля-продажа оборудования регулируется Гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».

Объект сделки должен принадлежать продавцу на праве собственности и не быть обремененным ни одним обстоятельством. Перечень, а также количество и характеристики оборудования обычно приводятся в отдельном приложении к договору. Переход предмета договора в собственность покупателя происходит после подписания сторонами акта приема-передачи.

После того, как оборудование стало собственностью покупателя, необходимо произвести его монтаж и пусконаладочные работы, чем занимается продавец, в чем, собственно, заключается особенность договора. До тех пор, пока не завершены пусконаладочные работы, покупатель не имеет право эксплуатировать оборудование. Во избежание нарушения этого правила, продавец имеет право опломбировать его. Монтаж и пусконаладочные работы проводятся после уведомления покупателя о готовности к ним. Готовность оборудования к эксплуатации оформляется в двух экземплярах актом пусконаладочных работ.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действителен по полного выполнения сторонами договорных обязательств. Приложения, спецификации и изменения имеют юридическую силу только в случае их документального оформления. Договор заключается в двух экземплярах: по одному для продавца и покупателя.

Договор купли-продажи оборудования

Оформление продаж и покупок оборудования

Юридически грамотное и корректное оформление договора купли-продажи оборудования гарантирует обеим сторонам сделки минимальные риски при продаже либо приобретении оборудования, как правило, являющегося весьма дорогостоящим.

В случаях первичных договоров и особенно при условии купли-продажи дорогого современного оборудования рекомендуется скрупулезная разработка проекта договора, и лучше, чтобы этим занимался юрист, специализирующийся в контрактуальном праве.

Если же поставки идут от проверенного контрагента и риски сами по себе минимальны, то вполне можно воспользоваться типовым договором купли-продажи оборудования, который можно скачать непосредственно на сайте.

Даже обычный типовой договор, при грамотной его индивидуализации, то есть подгонки типовых условий под обстоятельства конкретной сделки, вполне сможет обеспечить:

  1. безопасность сделки и сведение к минимуму рисков каждой из сторон;
  2. соответствие обязательств участников договора требованиям закона и их четкую фиксацию в договоре;
  3. правильность условий ответственности сторон за невыполнение договорных обязательств, что в дальнейшем исключит необоснованные претензии;
  4. нотификацию всех сопутствующих работ и их стоимость, например, монтажа оборудования на предприятии покупателя.

Участники соглашения

Заинтересованными сторонами сделки купли-продажи оборудования могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Продавцом является собственник (или его доверенное лицо), то есть или производитель оборудования, или посредник (перекупщик).

Договоры предусматривают сделки с новым оборудованием и бывшим в употреблении. В последнем случае речь идет о машинах и механизмах, отработавших какой-то срок на действующем предприятии.

Технологическое оборудование и машины, установленные на предприятии, подвержены моральному и физическому износу, что приводит к снижению их стоимости. Чтобы у компании были деньги на техническое переоснащение, проводятся амортизационные отчисления, с помощью которых часть стоимости оборудования переносится на цену выпускаемого продукта. Эти отчисления остаются в обороте компании, и по окончании периода амортизации оборудование должно окупить себя, а у предприятия появляются средства для закупки новых машин.

Необходимые условия договора и его содержание

Как и в любом другом договоре купли-продажи, в документе по сделке с оборудованием необходимо указать полные реквизиты, в том числе банковские, продавца и покупателя. Особенно это актуально для юридических лиц.

Требуется указать полное название фирмы (компании), фамилию генерального директора (президента компании) или другого доверенного лица, участвующего в подписании договора. Для граждан или ИП достаточно заполнения паспортных данных.

Юридически грамотное оформление договора требует соблюдения следующих существенных условий.

  1. Ввиду немалой стоимости и сложности предмета сделки, каким является оборудование, нужно подробно описать все его технические характеристики и укомплектованность по спецификациям, марку, вес, мощность и другие параметры.
  2. Передача оборудования от продавца к покупателю осуществляется по акту приема-передачи, прилагаемому к договору и заполненному на основании сертификатов на поставляемые машины и аппараты. Если покупатель обнаружил какие-либо дефекты, повреждения на оборудовании или некомплектность, то оформляется дефектная ведомость, которую подписывают обе стороны сделки.
  3. Отдельным пунктом в договоре фиксируются условия проведения и оплаты монтажных работ, а при необходимости – настройки и запуска машин.
  4. Договорные позиции по оплате должны быть конкретизированы по всем параметрам и временным рамкам. Кроме основной цены указывается тип платежа (наличный, безналичный), возможный кредит, необходимость предоплаты, график осуществления платежей, порядок оплаты дополнительных работ по желанию покупателя и т.д.

Особенности оформления акта приема-передачи

Этот акт является документом, подтверждающим факт осуществления сделки купли-продажи. Существуют типовые формы актов (от ОС-1 до ОС-15), которые применяются в зависимости от назначения оборудования, его количества, необходимости монтажа и пуско-наладки и т.д.

Полученные предприятием машины и сопутствующее оборудование оформляются как основные фонды, в соответствии с договорной ценой. Если в договоре не зафиксированы дополнительные расходы, носящие непредвиденный характер, например, транспортные расходы от ж/д станции на предприятие или проведение сборки, обкатки, наладки, то они также должны быть включены в стоимость договора.

На основные средства организации, то есть в данном случае на вновь поступившие станки, бухгалтерия проводит амортизационные отчисления на период использования. Срок эксплуатации оборудования определяется по госреестру в соответствии с принадлежностью к определенной группе. Для бывшего в употреблении оборудования этот срок уменьшается на время его работы на предыдущем предприятии продавца.

Ответственность сторон

Штрафные санкции за неполное исполнение или грубые нарушения договорных обязательств обычно применяются в следующих случаях:

  1. продавец осуществил поставку с большим опозданием, что привело к убыткам получателя;
  2. продавец затянул сроки обмена дефектного оборудования или его доукомплектования, сроки монтажа или наладки;
  3. покупатель задержал оплату за поставленное оборудование или дополнительные работы, выполненные продавцом.

Обычно пеня начисляется ежедневно, что в результате может вылиться в приличные суммы.

Особое внимание качеству

В случае если договор касается высокотехнологичного оборудования, то предполагается, что оно требует особой тщательности при приемке, монтаже и наладке. Качество станков, аппаратов, машин подтверждается их техническими паспортами, параметры которых не могут быть ниже предусмотренных техническими регламентами нормативных документов. Указанная документация прилагается к договору купли-продажи.

Во время приемки представитель фирмы-покупателя визуально контролирует сохранность упаковки оборудования, а затем проверяет распакованные машины на наличие дефектов и повреждений, возможно, допущенных во время транспортировки груза.

Покупатель заинтересован также в строгом техническом надзоре за проведением монтажных и пусконаладочных работ. После запуска станков, другого технологического оборудования, он проверяет соответствие паспортных данных по производительности и качеству выпускаемого продукта реальным.

При поставках нового оборудования от производителя или со склада торгового посредника гарантийный срок начинается с даты подписания сторонами приемопередаточной ведомости.

Работы по наладке и запуску оборудования

В случае поставок сложных машин и аппаратов больших габаритов в договоре купли-продажи отдельным параграфом необходимо перечислить все этапы монтажных работ и испытаний, а именно:

  1. сроки начала и окончания, продолжительность с учетом выходных;
  2. последовательность рабочего процесса;
  3. правила сдачи-приемки работ по монтажу и пуско-наладке;
  4. сроки и порядок устранения дефектов и недоделок по указанным работам.
Другие публикации:  Пенсия работающим пенсионерам 13 тысяч

В этом разделе договора имеет смысл упомянуть о сроках сделки и дате ее начала, регламенте внесения дополнений или исправлений, порядке выставления претензий и штрафных санкций, а также примерное описание возможных форс-мажорных обстоятельств и порядок их устранения.

Для обеспечения прозрачности процедуры купли-продажи покупатель может затребовать у продавца письменные доказательства его права собственности на оборудование, отсутствия непогашенных кредитных или залоговых обязательств, а также аналогичных ограничений, препятствующих правильному юридическому оформлению сделки.

Закон не обязывает стороны сделки нотариально заверить договор купли-продажи оборудования, это можно сделать при их обоюдном согласии.
При отсутствии необходимых финансовых средств, но при острой необходимости в каком-либо оборудовании, покупатель может прибегнуть к договорам бартера, лизинга или аренды.

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Образец договора на монтаж оборудования

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

  • какое оборудование подлежит монтажу;
  • где именно оно устанавливается;
  • конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

  • фундаментов;
  • опорных конструкций;
  • помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

  • соответствие оборудования проектам;
  • комплектность узлов и агрегатов;
  • технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
  • наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

  • наименования и номера оборудования,
  • его количество и функционал;
  • технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
  • информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Скачать образец договора на монтаж оборудования

Договор поставки оборудования образец

Очень часто покупателем оборудования выступают государственные органы. Образец договора поставки можно скачать бесплатно и применить его при создании собственного соглашения.

Договор поставки оборудования уникален с точки зрения предмета соглашения. Являясь разновидностью договора поставки, контракт может содержать и условия монтажа и дальнейшего обслуживания технического агрегата. Данный вид продажи всегда длителен по времени, и правовые бумаги, регулирующие отношения, проверяются несколько раз. Как правило, стороны самостоятельно исполняют данный вид контракта, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Никто, кроме участников двусторонней договоренности, не может лучше знать специфику поставки оборудования.

На этой странице сайта можно бесплатно скачать образец договора поставки оборудования и применить его при создании собственного соглашения. Примерный шаблон содержит нормативное регламентирование, основные права и обязанности, ответственность, иные пункты, которые помогут сформировать правовую бумагу собственными силами. По смыслу условий, одна сторона берет на себя обязательства поставить другой определенное оборудование в заданный срок за плату. Очень часто заказчиком (покупателем) предмета выступают государственные органы.

Обязательные пункты договора поставки оборудования

  • Название документа, дата и место его составления в самом верху;
  • Юридические реквизиты участников в точном соответствии с правоустанавливающими бумагами;
  • Общие термины и понятия, обязательства, права, ответственность в случае нарушения договоренности;
  • Сроки исполнения, стоимость, исключительные положения;
  • Иные особенности контракта, предусмотренные участниками;
  • Приложения (схемы, чертежи, инструкции, уникальность эксплуатации);
  • Подписи и расшифровки каждой стороны.

Чтобы юридический акт был легитимным и имел силу, важно внести в него все необходимые абзацы. Важнейшей особенностью является указание места, где будет находиться в последующем агрегат. Режим использования во многом определяет срок службы и гарантийные обязательства поставщика. Подписание соглашения о продаже оборудования означает вступление в силу всех его пунктов и начало исполнения обязательств сторонами. Конкретизирующих поставку оборудования норм законодательства не имеется. К институту применяются общие правила купли-продажи и поставки.

Еще статьи:

  • Занижение страховой выплаты осаго Занижение суммы страховой выплаты по ОСАГО Занижение суммы страховой выплаты по ОСАГО является самым частным нарушением, страховщики используют это средство повсеместно. Выплаты урезаются как по указанию головного […]
  • Оформить кредитную карту банк возрождения Кредитная VISA Classic от 22% - низкая процентная ставка до 150 000 руб. – кредитный лимит по карте 1% - cashback от всех покупок 22% - для Тарифов «Классик – Привилегия» 23% - для Тарифов «Классик – Лояльный» 26% - […]
  • Налоговый вычет по ндс уменьшает Налоговые вычеты по НДС Налоговые вычеты - это суммы, на которые можно уменьшить налог, начисленный к уплате в бюджет. В большинстве случаев это тот НДС, который поставщики указали в счетах-фактурах на товары (работы, […]
  • Трудовой договор для генерального директора зао Трудовой договор с генеральным директором: 8 наиболее распространенных ошибок С точки зрения трудового права генеральный директор – обычный сотрудник, с которым, как и с другими, необходимо оформить трудовые […]
  • Оплата наличкой договор Договор с оплатой наличными Многие предприятия рассчитываются с контрагентами в безналичной форме – через банк или электронные платежи. Но юридические и физические лица могут оплачивать товары, услуги или работы и […]
  • Отчетность в электронном виде курск Электронная отчетность в Курске Отправки отчетности в ИФНС в электронном виде В 2017 году в налоговую инспекцию декларации в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи (ТКС) с помощью […]
Договор поставки технологического оборудования образец